niusouti.com

甲公司与乙公司签订建设工程施工合同， 约定由乙公司负责建筑某住宅楼。合同签订后，乙公 司进行了施工，并经验收合格。甲公司以乙公司在签 订合同时不具备相应资质为由拒付工程款,为此引起 纠纷。经查,乙公司在签订合同时尚未取得相应资质，但在工程竣工之前已经取得了相应资质。甲、乙公司 所签订的建设工程合同的效力为：( ) A.有效 B.无效 C.效力未定 D.可撤销

题目
甲公司与乙公司签订建设工程施工合同， 约定由乙公司负责建筑某住宅楼。合同签订后，乙公 司进行了施工，并经验收合格。甲公司以乙公司在签 订合同时不具备相应资质为由拒付工程款,为此引起 纠纷。经查,乙公司在签订合同时尚未取得相应资质，但在工程竣工之前已经取得了相应资质。甲、乙公司 所签订的建设工程合同的效力为：( )
A.有效 B.无效
C.效力未定 D.可撤销

相似考题

1.甲单位与乙建筑公司欲签订一份工程施工合同,甲公司签字盖章后同的成立时间为()。A、甲、乙公司就合同内容达成合意时B、乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C、甲公司签字盖章时D、乙公司签字盖章时

2.5.某市第一中学计划修盖三栋教学楼，交由甲房地产公司负责，甲房产公司与乙建筑公司签订承包合同，乙公司经甲房产公司同意又将其工程分包给A、B建筑公司，A公司经乙建筑公司同意，又分别与另外E、F建筑公司签订了施工协议，则其与E、F建筑公司订立的施工合同属于无效合同的情形有：（ ）A．E公司未取得相应的建筑施工企业资质或者超越资质等级的B．F公司没有资质借用另一有资质的建筑施工企业名义的C．将主体建设工程转包给E公司的D．该建设工程必须进行招标而未进行招标而与F公司订立合同的

3.甲公司与乙公司签订了建筑工程承包合同，由乙公司为甲公司建造贸易大楼。合同签订后，乙公司自行将该工程的非主体结构部分的施工任务分包给丙公司，丙公司遂进场施工。甲公司支付了部分工程款，乙公司将其中部分支付给丙公司。后因甲公司提供的图纸存在设计问题，丙公司和乙公司相继被迫停工。甲公司诉至法院。经查，丙公司具备相应的建筑资质。下列表述正确的是（）。A.乙公司部分施工任务分包的行为构成违约B.丙公司可以将自己的施工任务再分包给其他有资质的企业C.乙公司应向甲公司承担停工的违约责任D.乙公司有权向甲公司主张赔偿停工损失

4.甲公司与乙公司签订建设工程施工合同。约定由乙公司负责建筑某住宅楼。合同签订后，乙公司进行了施工，并经验收合格。甲公司以乙公司在签订合同时不具备相应资质为由拒付工程款，为此引起纠纷。经查，乙公司在签订合同时尚未取得相应资质，但在工程竣工之前已经取得了相应资质。甲乙公司所签订的建设工程合同的效力为：( )A．有效B．无效C．效力未定D．可撤销

更多“甲公司与乙公司签订建设工程施工合同， 约定由乙公司负责建筑某住宅楼。合同签订后，乙公 司进行了施工，并经验收合格。甲公司以乙公司在签 订合同时不具备相应资质为由拒付工程款,为此引起 纠纷。经查,乙公司在签订合同时尚未取得相应资质，但在工程竣工之前已经取得了相应资质。甲、乙公司 所签订的建设工程合同的效力为：( ) ”相关问题

  • 第1题：

    甲公司与乙公司口头订立了建设工程施工合同。一年后，乙公司施工完毕，该建设工程通过验收，并向甲公司移交该建筑物。下列选项中正确的有（）。

    A.甲公司与乙公司间的合同不成立，因为未采取书面形式

    B.甲公司与乙公司间的合同成立

    C.甲公司与乙公司间的合同已经生效

    D.甲公司与乙公司间的合同无效，因为未采取书面形式


    参考答案：B, C

  • 第2题：

    乙公司为建筑公司，为甲公司的某建筑物建设与甲公司签订建设工程施工合同。经甲同意，乙将该工程主体结构的施工分包给丙建筑公司。以下说法错误的是：( ）

    A.乙、丙公司之间的分包合同有效
    B.如果该建筑物工程质量不合格，乙、丙公司应当对甲公司承担连带责任
    C.如果该建筑物工程竣工验收合格，丙公司有权向乙公司主张工程款
    D.丙公司可以甲公司为被告诉请支付工程款，但是法院应当追加乙公司为当事人

    答案：A,D
    解析：
    本题涉及建设工程合同效力的问题。 《合同法》第272条第3款第3句规定，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。乙公司将建筑工程主体结构分包构成违法分包，合同无效。故选项A错误。《合同法》第272条第2款第1句规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意。可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。该条规定亦适用于违法分包合同，工程质量不合格的，分包人与承包人对发包人承担连带责任。故选项B正确。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《建设工程施工合同解释》）第2条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格。承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。故选项C正确。《建设工程施工合同解释》第26条规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。因此，如果实际施工人起诉的是发包人，法院可以追加违法分包人为当事人。故选项D错误。综上所述，本题答案为AD。

  • 第3题：

    下列有关建设工程的合同的说法不正确的是？
    A.甲建筑公司将承包的某建设工程的主体结构的施工工程分包给乙建筑公司，其他非主体结构的施工工程分包给丙建筑公司。甲与乙的分包合同无效；甲与丙的分包合同效力未定，取得发包人的追认后有效
    B.甲建筑公司超越资质等级承包了某建设工程，但该建设工程竣工验收合格，该建设工程施工合同有效
    C.甲建筑公司将承包的某建设工程转包给乙公司，该转包合同无效
    D.甲建筑公司依法将承包的建设工程的非主体结构施工工程分包给乙公司，乙公司将其中的劳务作业部分再分包给丙公司，丙公司具有劳务作业法定资质。乙与丙之间的再分包合同无效


    答案：A,B,D
    解析：

  • 第4题：

    （2013年）甲公司与乙公司签订建设工程施工合同 ， 由乙公司承建甲公司的办公楼， 但乙公司并无相应的建筑施工企业资质。工程竣工后，经验收合格。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

    A.合同无效，但乙公司有权请求甲公司参照合同约定的工程价款数额付款
    B.合同无效，乙公司有权请求甲公司按照合同约定的数额支付工程价款
    C.合同无效，乙公司无权请求甲公司付款
    D.合同有效，但甲公司有权撤销合同并拒付工程价款

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。

    　　A．转包合同，合同有效
    　　B．转包合同，合同无效
    　　C．分包合同，合同有效
    　　D．分包合同，合同无效

    答案：D
    解析：
    本题考查的无效合同和效力待定合同的规定本题中甲公司把工程的主体部分分包给乙公司，性质属于分包合同；由于《建筑法》规定禁止将主体部分分包，因此该合同违反了法律的强制性规定，为无效合同和效力待定合同的规定。
    @##

  • 第6题：

    甲建筑公司超越自身资质承包乙化纤厂的厂房建造工程，乙化纤厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款，甲建筑公司将乙化纤厂起诉到人民法院，人民法院应在( )情况下支持甲公司的诉讼请求。

    A、甲建筑公司将工程部分分包给没有资质的企业的
    B、工程竣工验收不合格的
    C、甲建筑公司在竣工前取得相应资质的
    D、甲建筑公司在竣工后取得相应资质的

    答案：C
    解析：
    建筑公司超越自身资质承揽项目的，在工程竣工前该建筑公司取得相应资质，则有权向人民法院就拒付工程款对建设单位提起诉讼。

  • 第7题：

    南京甲单位与北京乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为（）。

    • A、甲、乙公司就合同内容达成合意时
    • B、乙公司收到甲公司签字盖章的合同时
    • C、甲公司签字盖章时
    • D、乙公司签字盖章时

    正确答案:D

  • 第8题：

    甲公司与乙公司口头订立了建设工程施工合同。一年后，乙公司施工完毕，该建设工程通过验收，并向甲公司移交该建筑物。下列选项中正确的有（）。

    • A、甲公司与乙公司间的合同不成立，因为未采取书面形式
    • B、甲公司与乙公司间的合同成立
    • C、甲公司与乙公司间的合同已经生效
    • D、甲公司与乙公司间的合同无效，因为未采取书面形式

    正确答案:B,C

  • 第9题：

    甲为一家三级建筑企业，因不具备资质，通过行贿方式与乙电脑公司签订了工程承包合同，承建乙电脑公司的电脑大楼，工程竣工后，经验收合格。由于乙电脑公司资金链断裂，无力支付工程款1000万元而引起纠纷。经查：乙电脑公司在A公司拥有100万元的股权，B公司应向乙电脑公司交付200万元的电脑机箱，C公司欠乙电脑公司200万元的到期金钱债务，D公司欠C公司200万元的到期金钱债务。再查：甲企业签订工程承包合同后，将部分地基工程分包给了丙企业，因乙电脑公司无力支付款项，甲企业欠丙企业分包工程款200万元。该在建大楼被乙电脑公司抵押给了丁银行，但未办理登记。请回答下列问题：假设甲与乙的工程承包合同有效，就甲企业与丙企业的工程分包合同，表述正确的有：（）

    • A、该分包合同应取得乙电脑公司的同意
    • B、丙企业应具有相应的资质
    • C、分包工程质量存在问题的，由甲、丙对乙电脑公司承担连带责任
    • D、分包工程质量存在问题的，只能对乙电脑公司承担违约责任

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    多选题
    甲公司与乙公司签订建设工程施工合同，将工程发包给乙公司施工，约定乙公司垫资2000万元，未约定垫资利息。乙公司未经甲公司同意，将部分非主体工程分包给丙建筑公司。丙建筑公司随即转包给包工头张某。7月1日，乙公司将经竣工验收合格的建设工程实际交付给甲公司。包工头张某讨薪未果，向法院对甲公司提起诉讼。下列说法错误的有（　　）。
    A

    双方垫资建设的约定无效，因其属于企业之间的资金拆借

    B

    基于合同相对性，张某无权要求甲公司支付工程款

    C

    乙公司与丙公司、丙公司与张某的建设工程施工合同均无效

    D

    张某起诉甲公司的，法院应当将乙公司、丙公司追加为第三人


    正确答案： B,C
    解析：
    A项，《建设工程施工合同解释》第6条规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。本案中，双方垫资建设的约定符合国际工程领域惯例，不违反法律强制性规定，应当认定有效。
    BD两项，《建设工程施工合同解释》第26条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。由此可见，实际施工人追讨工程款的，可以突破合同相对性，张某有权以发包人甲公司为被告提起诉讼，但甲公司在欠付工程款范围内承担责任。
    C项，本题中，乙公司与丙公司签订分包合同未经发包人同意，而丙公司作为分包人不得再行分包，两个合同均应当认定无效。

  • 第11题：

    多选题
    甲建筑公司为四级建筑企业，不具有建筑多层楼房的资质。但通过关系，仍获得了乙发包方的建筑多层楼房的合同。但在建筑过程中，甲建筑公司取得了相应资质，后工程如期完工，经验收合格。下列表述正确的有：（）
    A

    甲与乙的合同无效

    B

    甲与乙的合同有效

    C

    甲可依合同获得工程款

    D

    甲只能依法获得工程款


    正确答案： A,D
    解析： 本题涉及工程合同的效力问题。依照《建设工程施工合同解释》第5条的规定，签订合同时不具备资质，但在竣工之前取得相应资质的，工程合同有效。甲建筑公司在工程竣工前取得了相应资质，故其与乙签订的工程合同为有效合同，甲可依合同获得工程款，而非依照法律规定获得工程款。依照法律规定获得工程款是指工程合同无效，但经验收合格的情况。本题正确选项为BC。

  • 第12题：

    单选题
    甲公司与没有建筑施工资质的某施工队签订合作施工协议，由甲公司投标乙公司的办公楼建筑工程，施工队承建并向甲公司交纳管理费。中标后，甲公司与乙公司签订建筑施工合同。工程由施工队负责施工。办公楼竣工验收合格交付给乙公司。乙公司尚有部分剩余工程款未支付。下列哪一选项是正确的？（　　）[2015年真题]
    A

    合作施工协议有效

    B

    建筑施工合同属于效力待定

    C

    施工队有权向甲公司主张工程款

    D

    甲公司有权拒绝支付剩余工程款


    正确答案： D
    解析：
    AB两项，《建设工程施工合同解释》第1条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第5项的规定，认定无效：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。《合同法》第52条规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。没有建筑施工资质的某施工队与甲公司签订合作施工协议，由甲公司投标乙公司的办公楼建筑工程，施工队承建并向甲公司交纳管理费，属于没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同的情形，则该建设工程施工合同无效；其签订的合作施工协议是以合法形式掩盖非法目的，根据《合同法》第52条第3项的规定，以合法形式掩盖非法目的的合同无效，所以本题中的合作施工协议无效。
    CD两项，《建设工程施工合同解释》第2条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。因此，施工队有权主张工程款，甲公司无权拒绝支付剩余工程款。

  • 第13题：

    南京甲单位与北京乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为( )。

    A．甲、乙公司就合同内容达成合意时

    B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时

    C．甲公司签字盖章时

    D．乙公司签字盖章时


    正确答案：D
    解析：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经营居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。采用合同书形式订立合同，在签字或盖章之前， 当事人一方已履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

  • 第14题：

    赵某是甲房地产经纪公司（以下简称甲公司）的房地产经纪人协理，李某是甲公司注册房地产经纪人。赵某经过努力使甲公司取得了乙房地产开发公司（以下简称乙公司）开发的住宅楼的销售代理权，并签订了销售委托合同。关于该销售委托合同的签订，表述正确的有（　　）。

    A.合同应由甲公司与乙公司签订
    B.李某可以个人的名义与乙公司签订合同
    C.李某可以甲公司的名义与乙公司订立合同
    D.赵某在得到甲公司的授权后也可与乙公司订立合同
    E.赵某可以个人的名义与乙公司签订合同

    答案：A,C
    解析：
    房地产经纪业务应当由房地产经纪机构统一承接。分支机构应当以设立该分支机构的房地产经纪机构名义承揽业务。房地产经纪人员不得以个人名义承接房地产经纪业务。房地产经纪机构承接业务和房地产经纪人员承办业务，必须符合其所从事业务的执业标准和能力。

  • 第15题：

    甲公司与没有建筑施工资质的某施工队签订合作施工协议，由甲公司投标乙公司的办公楼建筑工程，施工队承建并向甲公司交纳管理费。中标后，甲公司与乙公司签订建筑施工合同。工程由施工队负责施工。办公楼竣工验收合格交付给乙公司。乙公司尚有部分剩余工程款未支付。下列哪一选项是正确的？

    A.合作施工协议有效

    B.建筑施工合同属于效力待定

    C.施工队有权向甲公司主张工程款

    D.甲公司有权拒绝支付剩余工程款


    答案：C
    解析：
    选项A错误。《合同法》第二百七十二条第二款规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。本案中，甲公司与施工队签订的合作施工协议实质上属于承包人非法转包的情况，该协议无效。选项B错误。甲公司依法向乙公司投标，中标后依法与乙公司签订建筑施工合同，该合同合法有效。选项C正确，选项D错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。据此可知，施工队（实际施工人）有权向甲公司主张工程款，甲公司无权拒绝支付剩余工程款。

  • 第16题：

    甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列表述错误的有（）。

    A.乙、丙之间分包合同有效
    B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同
    C.丙可以要求乙支付工程款
    D.丙不得要求乙支付工程款

    答案：A,B,D
    解析：
    本题考核建设工程合同。主体工程分包，分包无效。所以选项A错误。选项B不属于可撤销合同的情形，所以选项B错误。合同无效但验收合格，承包人可以要求参照合同约定支付工程款。所以选项D错误。

  • 第17题：

    某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（　 ）。

    A、转包合同，合同有效
    B、转包合同，合同无效
    C、分包合同，合同有效
    D、分包合同，合同无效

    答案：D
    解析：
    本题中甲公司把工程的主体部分分包给乙公司，性质属于分包合同；由于《建筑法》规定禁止违法分包，因此该合同违反了法律的强制性规定，为无效合同。

  • 第18题：

    甲公司与乙公司签订建设工程施工合同，由乙公司承建甲公司的办公楼，但乙公司并无相应的建筑施工企业资质。工程竣工后，经验收合格。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。

    A.合同无效，但乙公司有权请求甲公司参照合同约定的工程价款数额付款
    B.合同无效，乙公司有权请求甲公司按照合同约定的数额支付工程价款
    C.合同无效，乙公司无权请求甲公司付款
    D.合同有效，但甲公司有权撤销合同并拒付工程价款

    答案：A
    解析：
    (1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效；(2)合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人可以请求“参照”合同约定支付工程价款。

  • 第19题：

    甲建筑公司为四级建筑企业，不具有建筑多层楼房的资质。但通过关系，仍获得了乙发包方的建筑多层楼房的合同。但在建筑过程中，甲建筑公司取得了相应资质，后工程如期完工，经验收合格。下列表述正确的有：（）

    • A、甲与乙的合同无效
    • B、甲与乙的合同有效
    • C、甲可依合同获得工程款
    • D、甲只能依法获得工程款

    正确答案:B,C

  • 第20题：

    甲工程公司为乡镇企业，具有建筑三级资质，通过关系与乙公司签订了承建办公高楼的工程合同（承建办公高楼要求五级资质）。后，工程完工并验收合格。因乙公司未支付工程款而引起纠纷。经查，该工程由甲公司垫资建设，并约定了利息。下列表述正确的是：（）

    • A、甲公司与乙公司所签工程合同无效
    • B、甲公司因乙公司未支付工程款可对该办公楼申请法院拍卖，行使优先受偿权
    • C、甲公司行使优先受偿权的范围包括人员工资及垫付的工程款和利息
    • D、甲公司行使优先受偿权的期间为工程竣工时起一年

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    单选题
    甲建筑公司与乙公司签订了建设工程合同，由甲承建乙的一幢办公楼。但截至竣工前，甲公司尚未取得建筑施工资质，办公楼验收合格。因此，甲公司和乙公司产生纠纷。下列说法正确的是（　）。
    A

    建设工程合同有效，乙公司应当支付价款 

    B

    建设工程合同无效，但乙公司应当支付价款 

    C

    建设工程合同效力待定，但乙公司应支付价款 

    D

    建设工程合同无效，乙公司可以不支付价款


    正确答案： B
    解析： 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同属于无效合同，但建设工程经竣工验收合格，承保人可以请求参照合同约定支付工程价款。

  • 第22题：

    多选题
    甲公司与乙公司签订了建筑工程承包合同，由乙公司为甲公司建造贸易大楼。合同签订后，乙公司自行将该工程的非主体结构部分的施工任务转包给丙公司，丙公司遂进场施工。甲公司支付了部分工程款，乙公司将其中部分支付给丙公司。后因甲公司提供的图纸存在设计问题，丙公司和乙公司相继被迫停工。甲公司诉至法院。经查，丙公司具备相应的建筑资质。下列表述正确的是（　　）。[2009年真题]
    A

    乙公司部分施工任务转包的行为构成违约

    B

    乙公司应对丙公司的施工向甲公司承担连带责任

    C

    乙公司应向甲公司承担停工的违约责任

    D

    乙公司有权向甲公司主张赔偿停工损失


    正确答案： D,A
    解析：
    A项，《合同法》第272条第2款规定：“总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。”据此可知，乙公司未经甲公司同意，自行将工程的非主体结构部分的施工转包给丙公司，实际上构成了违约。B项，《合同法》第272条第2款关于分承包人与承包人向发包人承担连带责任的规定，仅适用于合法分包的场合，而不适用于非法分包。CD两项，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”

  • 第23题：

    多选题
    甲公司与乙公司签订建设工程施工合同，将工程发包给乙公司施工。甲公司、乙公司经备案的中标合同中工程造价为1亿元，但双方私下约定的工程造价为8000万元，均未约定工程价款的支付时间。7月1日，乙公司将经竣工验收合格的建设工程实际交付给甲公司，甲公司一直拖欠工程款；乙公司于8月5日提起诉讼。下列表述正确的有（）。
    A

    甲公司与乙公司之间应按照1亿元结算工程价款

    B

    甲公司与乙公司之间应按照8000万元结算工程价款

    C

    乙公司有权要求甲公司自7月1日起支付欠付工程款的利息

    D

    乙公司有权要求甲公司自8月5日起支付欠付工程款的利息


    正确答案： C,B
    解析： 本题考核建设工程合同。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此选项A正确，选项B错误。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。据此可知，乙公司有权要求甲公司支付工程欠款利息。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时问没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，应付款时间为交付之日。因此选项C正确，选项D错误。

相关内容