niusouti.com
某公路工程项目，经过招标投标确定了一家施工单位承担该公路工程项目的总承包任务，双方签订了承包合同。施工中该施工单位由于某些原因，需将该工程的某一部分非主体专项工程进行分包，所以向业主提出申请，并与一家有相应专业资质的分包人草拟了分包合同。同时业主为了照顾当地农民，在业主推荐下，项目部与当地有资质的一家公司签订另一专业工程所需要相关民工的聘用合同，在合同中明确约定了使用人员的报酬以及支付方式等。 问题： (1)公路工程项目分包合同的类型有哪几种 本案例中两个分包合同分别是哪一种 (2)该非主体专项工程的分
题目
某公路工程项目，经过招标投标确定了一家施工单位承担该公路工程项目的总承包任务，双方签订了承包合同。施工中该施工单位由于某些原因，需将该工程的某一部分非主体专项工程进行分包，所以向业主提出申请，并与一家有相应专业资质的分包人草拟了分包合同。同时业主为了照顾当地农民，在业主推荐下，项目部与当地有资质的一家公司签订另一专业工程所需要相关民工的聘用合同，在合同中明确约定了使用人员的报酬以及支付方式等。
问题：
(1)公路工程项目分包合同的类型有哪几种 本案例中两个分包合同分别是哪一种
(2)该非主体专项工程的分包可以批准吗 为什么
(3)项目部与当地有资质的一家公司签订的民工聘用合同是何种类型的合同 人员报酬应如何支付 该合同的订立是否妥当 为什么
问题：
(1)公路工程项目分包合同的类型有哪几种 本案例中两个分包合同分别是哪一种
(2)该非主体专项工程的分包可以批准吗 为什么
(3)项目部与当地有资质的一家公司签订的民工聘用合同是何种类型的合同 人员报酬应如何支付 该合同的订立是否妥当 为什么
相似考题
更多“某公路工程项目，经过招标投标确定了一家施工单位承担该公路工程项目的总承包任务，双方签订了承包合同。施工中该施工单位由于某些原因，需将该工程的某一部分非主体专项工程进行分包，所以向业主提出申请，并与一家有相应专业资质的分包人草拟了分包合同。同时业主为了照顾当地农民，在业主推荐下，项目部与当地有资质的一家公司签订另一专业工程所需要相关民工的聘用合同，在合同中明确约定了使用人员的报酬以及支付方式等。 ”相关问题
-
第1题：
下列施工合同中，属于无效合同或者应按无效合同处理的是（ ）。
A、承包商超越资质等级许可的业务范围签订的建设工程施工合同
B、丙承包商作为某工程的分包人但又将其承包工程的劳务作业任务分包给了丁劳务分包公司并与其签订劳务分包合同
C、承包商超越资质等级与建设单位签订了施工合同但在该项目竣工后取得了相应的资质
D、某建设工程招标因投标人串通抬高报价而被宣布无效，但发包人与其中一家建筑企业签订了施工合同
E、招标人与中标人签订了合同后另行订立的降低合同价格的协议答案：A,C,D,E解析：B劳务分包不属于再分包。参见教材P116。 -
第2题：
根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是（ ）。
A. 建设单位直接与专业施工单位签订的合同
B. 未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
C. 承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同
D. 投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E. 招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同答案：B,C,D解析：2010年建设工程法规真题第94题
本题主要考查无效合同。
BC项：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。所以BC项为无效合同，当选。
D项：投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效。因此D项投标人串通投标中标后与招标人签订的合同为无效合同。所以D项当选。
A项：专业承包单位可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法分包的工程。所以A项合同有效，不选。
E项：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。因此，招标文件要求投标人垫资并据此签订的合同有效。所以E项不选。
综上所述，本题正确答案为BCD。 -
第3题：
某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签定了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的技术,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前作完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。
【问题】（3）分包单位施工完毕后,向监理工程师报送了工程款支付申请和工程结算书,你认为监理工程师应如何处理?答案：解析：（3）监理工程师对分包单位申请的处理：①退回分包人的支付申请,并告知分包人,分包工程的所有合同事宜均需通过承包人办理。②通知承包人对分包的工程质量进行验收并向监理工程师报验。 -
第4题：
某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签定了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的技术,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前作完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。
【问题】（1）你认为业主代表的做法是否正确?为什么?答案：解析：（1）业主代表的做法不正确。理由：①业主代表不应直接分包,工程分包是承包人的权利,业主这样做属于违约。②业主代表没有通过监理工程师直接向施工单位发通知不对,业主这样做也属于违约。③业主代表自行选择分包人不正确。 -
第5题：
某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签订了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的经验,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前做完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。
【问题】（3）分包单位施工完毕后,向监理工程师报送了工程款支付申请和工程结算书,你认为监理工程师应如何处理?答案：解析：（3）①退回分包人的支付申请,并告知分包人,分包工程的所有合同事宜均需通过承包人办理。②通知承包人对分包的工程质量进行验收并向监理工程师报验。 -
第6题：
工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责，工程总承包企业可以依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同的约定对（）负责。
- A、监理方
- B、业主
- C、投资方
- D、总承包企业
正确答案:D -
第7题：
某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了A施工单位承担该项目的所有施工任务，并经建设单位认可，A将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的B公司，同时将砌筑工程单独发包给C公司，并签订施工合同。工程施工中因B公司分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。下列哪些行为是无效的（）。
- A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
- B、分包单位将其承包的建设工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成
- C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
- D、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
- E、总承包单位可以将其所承包的工程中的专业工程或劳务作业发包给其他承包单位完成
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了A施工单位承担该项目的所有施工任务，并经建设单位认可，A将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的B公司，同时将砌筑工程单独发包给C公司，并签订施工合同。工程施工中因B公司分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。下列关于工程分包的表述中，不正确的是（）。
- A、工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成
- B、建筑工程总承包单位可以将其所承包的工程中部分工程发包给有相应资质条件的分包单位
- C、劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动
- D、专业工程分包是指总承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他承包单位完成你的活动
正确答案:A -
第9题：
问答题某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件： 事件1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。 事件2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。 事件3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20天向监理工程师提出变更价格的报告。 事件4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。 事件2中，施工合同变更的程序是否正确？如不正确，请说明正确的做法。正确答案： 事件2中，施工合同变更的程序不正确。
正确做法：业主提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提出合同变更指令。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题背景： 某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同;某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。 问题： 1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列? 2.该工程项目中的专业承包合同是否有效? 3.专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁?劳务、分包合同的签订原则有哪些? 4.施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择? 5.供方提供的物资规格不符合合同规定时需方应如何处理?正确答案： 1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
2.该工程项目中的专业承包合同有效。
3.专业承包企业可以将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业。该劳务分包合同双方当事人是专业承包企业和劳务分包企业。劳务分包合同的签订原则是：平等、自愿、公平和诚实信用原则。
4.施工总承包企业选择物资供应商的方式不妥。业主应采用公开招标方式来选择物资供应商。
5.供方提供的物资规格不符合合同规定时，需方应在到货后10日内向供方提出书面异议。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包，为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签），并向总包施工单位和监理发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理？正确答案： （1）退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款；
（2）发监理通知书，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收；
（3）分包单位与总包单位进行结算。解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是（ ）。A未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
B建设单位直接与专业施工单位签订的合同
C承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同
D投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
正确答案： A,C,D解析： 本题考核的是无效合同判定。根据《合同法》第52条规定，无效合同的主要类型如下：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定，必须是违反了法律、行政法规的强制性规范才导致合同无效，违反其中任意性规范并不导致合同无效。“垫资承包”并没有违反法律、行政法规的强制性规定，根据相关法律规定和司法解释，“垫资承包”条款并不影响合同效力。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。《建筑法》第29条规定：“除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。”这条规定实际上赋予了建设单位对分包商的否决权。即没有经过建设单位认可的分包商是违法的分包商。 -
第13题：
下列施工合同中，属于无效合同或者应按无效合同处理的有（ ）。
A、承包商超越资质等级许可的业务范围签订的建设工程施工合同
B、丙承包商作为某工程的分包人但又将其承包工程的劳务作业任务分包给了丁劳务分包公司并与其签订劳务分包合同
C、承包商超越资质等级与建设单位签订了施工合同但在该项目竣工后取得了相应的资质
D、某建设工程招标因投标人串通抬高报价而被宣布无效，但发包人与其中一家建筑企业签订了施工合同
E、招标人与中标人签订了合同后另行订立的降低合同价格的协议答案：A,C,D,E解析：本题考查的是无效合同。B劳务分包不属于再分包。参见教材P129。 -
第14题：
某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。
施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同；某次，物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。
【问题】
1．根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列
2．该工程项目中的专业分包合同是否有效为什么
3．哪些情况下总承包单位可以对其所承包的工程进行分包
4．专业承包企业是否可将钢筋混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业该劳务分包合同双方当事人是谁劳务分包合同的签订原则有哪些
5．机电工程项目询报价的工作程序是什么答案：解析：1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
2.该工程项目中的专业分包合同有效。施工总承包单位可以将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成。
3.①总承包合同约定或业主指定分包的项目;②不属于主体工程，总承包单位考虑分包施工更有利于工程的进度和质量;③一些专业性较强的分部工程，此时分包方必须具备相应的企业直至等级。
4.专业承包企业可以将钢筋混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业。
该劳务分包合同双方当事人是专业承包企业和劳务分包企业。
劳务分包合同的签订原则是：合法、平等、自愿、公平和协商一致、诚实信用原则。
5.询报价工作程序：选择合格供货厂商→询价文件的编制→询价和报价的接收→报价的评价→报价评审交业主确认(按项目合同规定)→召开厂商协调会并决定中标厂商→签订购货合同。
-
第15题：
某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签定了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的技术,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前作完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。
【问题】（2）若承包人提出异议,监理工程师应按什麽程序协调有关方的关系?答案：解析：（2）监理工程师的协调：①由总监理工程师签发监理通知,要求业主终止违约做法。②在承包人自愿的条件下,由承包人向监理工程师提出分包申请,并将分包人的资质材料报送监理工程师,由监理工程师审核和确认,并报送业主批准。③由承包人与被批准的分包人签定分包协议,报监理工程师核备。 -
第16题：
某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签订了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的经验,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前做完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。
【问题】（1）你认为业主代表的做法是否正确?为什么?答案：解析：（1）业主代表的做法不正确,理由如下：①业主代表不应直接分包,工程分包是承包人的权利,业主这样做属于违约。②业主代表没有通过监理工程师直接向施工单位发通知不对,业主这样做也属于违约。③业主代表自行选择分包人不正确。 -
第17题：
某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签订了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的经验,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前做完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。
【问题】（2）若承包人提出异议,监理工程师应按什么程序协调有关方的关系?答案：解析：（2）①由总监理工程师签发监理通知,要求业主终止违约做法。②在承包人自愿的条件下,由承包人向监理工程师提出分包申请,并将分包人的资质材料报送监理工程师,由监理工程师审核和确认,并报送业主批准。③由承包人与被批准的分包人签订分包协议,报监理工程师核备。 -
第18题：
背景： 某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同;某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。 问题： 1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列? 2.该工程项目中的专业承包合同是否有效? 3.专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁?劳务、分包合同的签订原则有哪些? 4.施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择? 5.供方提供的物资规格不符合合同规定时需方应如何处理?
正确答案: 1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
2.该工程项目中的专业承包合同有效。
3.专业承包企业可以将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业。该劳务分包合同双方当事人是专业承包企业和劳务分包企业。劳务分包合同的签订原则是：平等、自愿、公平和诚实信用原则。
4.施工总承包企业选择物资供应商的方式不妥。业主应采用公开招标方式来选择物资供应商。
5.供方提供的物资规格不符合合同规定时，需方应在到货后10日内向供方提出书面异议。 -
第19题：
某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了A施工单位承担该项目的所有施工任务，并经建设单位认可，A将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的B公司，同时将砌筑工程单独发包给C公司，并签订施工合同。工程施工中因B公司分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
正确答案:正确 -
第20题：
问答题某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包，为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签），并向总包施工单位和监理发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。 你认为业主代表的做法是否正确？为什么？正确答案： 业主的做法正确。
（1）业主代表自行肢解工程进程分包，承包合同违约；
（2）业主代表未通过监理方直接向施工单位发出通知，监理合同违约 ；
（3）业主代表自行选择分包单位，监理合同违约 。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件： 事件1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。 事件2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。 事件3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20天向监理工程师提出变更价格的报告。 事件4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。 事件1中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求？说明理由。正确答案： 事件1中，劳务分包企业不可以向业主提出工期延长的要求。
理由：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出。（劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系），施工总承包单位再以自己的名义向业主提出工期延长的要求。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题背景材料： 某高速公路施工标段地处山区，路基土方开挖量大，招投标及设计文件表明均为土方开挖施工，该标段其中有开挖深度为3～12m、长度约300m的路堑地段三处，三处开挖工程量共约150000m，设计文件和地质资料为粘土与软岩，工程量清单按土方开挖计价，承包人开挖约3m深后，发现地质情况与设计文件和地质资料差别很大，根据监理工程师指令，承包人安排了地质钻孔及勘探工作，发现3m以下部分均为次坚石和坚石，施工成本远远超过承包人期望值。基于以上原因，承包人向业主提出索赔。业主为了照顾当地农民，在其推荐下，项目部与当地有资质的一家公司签订某专业工程所需要相关民工的聘用合同，在合同中明确约定了使用人员的报酬以及支付方式等。 （1）根据背景材料所述情况，承包人可以向业主提出哪些方面的索赔？ （2）项目部与当地有资质的一家公司签订的是何种类型的合同？人员报酬应如何支付？所签的合同是否妥当，为什么？正确答案： （1）承包人可以从以下两个方面向业主提出索赔：
1）由于不利的实物障碍和不利的自然条件引起索赔；
2）承包商根据监理工程师指示，进行额外钻孔及勘探工作引起索赔。
（2）项目部与当地有资质的一家公司签订的合同为劳务分包合同。人员报酬通过劳务公司支付给民工个人，承包人有监管劳务公司支付民工工资的义务。该合同订立有不妥之处，因为即使是劳务分包合同，分包人不仅要具有劳务资质，而且合同的另一方不能是项目部必须是公司法人（即承包人）。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件： 事件1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。 事件2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。 事件3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20天向监理工程师提出变更价格的报告。 事件4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。 事件3中，监理工程师是否会批准变更价格报告？并说明理由。正确答案： 监理工程师不会批准该变更价款报告。
理由：该变更价款报告提出的时间超出了规定的时限，应该是在变更发生后的14日内提出。解析： 暂无解析