niusouti.com

某施工单位中标一碾压混凝土工程。在施工过程中发生如下事件: 事件一:施工单位确认的碾压混凝土坝施工工艺程序为:铺设初浇层砂浆、入仓、平仓、振动压实机压实。 问题: 施工单位确认的施工工艺顺序是否正确?若不正确,还应包括哪些工艺?

题目
某施工单位中标一碾压混凝土工程。在施工过程中发生如下事件:
事件一:施工单位确认的碾压混凝土坝施工工艺程序为:铺设初浇层砂浆、入仓、平仓、振动压实机压实。
问题: 施工单位确认的施工工艺顺序是否正确?若不正确,还应包括哪些工艺?


相似考题
更多“某施工单位中标一碾压混凝土工程。在施工过程中发生如下事件: ”相关问题
  • 第1题:

    某水利工程的主要任务是农业灌溉、城镇居民及工矿企业供水,并兼有发电等综合利用功能。工程建设内容包括枢纽工程、灌区工程、发电工程。枢纽工程由碾压混凝土主坝、黏土心墙砂壳坝。施工中发生如下事件:
    事件二:在土石坝施工中,取土区最大干密度为1.76g/cm3,最优含水率16.7%,土料塑限16.3%,设计压实度不小于0.97。施工单位采用22t 振动碾,选取的试验铺土厚度为35cm、40cm、45cm,碾压遍数为4 遍、5遍、6 遍,碾压试验成果整理如下表。


    问题:指出事件二试验过程中黏性土料压实含水量可取的数值。
    指出事件二碾压试验中符合要求的方案,为施工单位选出其中最经济合理的一个作为最终碾压方案。


    答案:
    解析:
    含水量可取的数值为14.3%、16.3%、18.3%。
    设计最大压实度=1.76*0.97=1.707g/ cm3,则铺土厚度35cm,碾压遍数分别为5、6 遍;铺土厚度40cm,碾压遍数分别为5、6 遍;铺土厚度45cm,碾压遍数为6 遍满足压实度要求。最经济合理的为单位压实遍数的压实厚度最大者,即为铺土厚度40cm,碾压遍数为5 遍。

  • 第2题:

    某水利枢纽由混凝土重力坝和电站厂房等建筑物组成,水库总库容3x108m3。本工程在施工中发生如下事件:
    事件一:施工开始前,施工单位确认了地基为土基,施工单位对地基进行了相应处理。
    问题:此地基进行处理的方法是什么?


    答案:
    解析:
    土基处理:先铺碎石,盖上湿砂,压实后,再浇筑混凝土。

  • 第3题:

    某水库枢纽工程总库容1500m3,工程内容包括大坝、溢洪道、放水洞等,大坝为黏土心墙土石坝,最大坝高为35m。施工过程中发生如下事件:
    事件2:施工单位选用振动碾作为大坝土料主要压实机具,并在土料填筑前进行了碾压试验,确定了主要压实参数。
    问题:事件2 中施工单位应确定的主要压实参数包括哪些?


    答案:
    解析:
    压实参数包括:碾压机具的重量、铺土厚度、碾压遍数、含水量、振动频率、行走速率。

  • 第4题:

    某施工单位中标一土石坝工程。主要工作包括地基处理、坝体填筑、接头处理等。中标后,施工单位与发包人签订了合同,后根据要求进场施工。
    施工过程中发生如下事件:
    事件一:施工单位进场后,发现仍有部分村民未搬迁。施工单位遂要求发包人处理,发包人以村民房屋位置不影响具体施工为由拒绝。施工单位遂自行与村民协商搬迁事宜;
    事件二:施工单位根据施工图纸进行地基处理,首先进行帷幕灌浆,共三排孔。施工单位设计的灌浆压力为1.5MPa;
    事件三:坝体填筑土料为粉质黏土。坝体填筑前,施工单位进行了碾压试验,机械选择的是振动碾碾压,土料塑限为18%,施工单位选择的压实含水量分别为17%、18%、19%。碾压试验完成后,效果很差。施工单位准备重新进行碾压试验;
    事件四:施工单位根据要求,在土石坝底部进行了混凝土涵管结构的安装。安装过程中,特别注意了接头的处理;
    事件五:工程建设完成后,进行了竣工验收。验收过程中发现竣工图图面变更达到了1/2,但施工单位仍使用原竣工图纸进行竣工验收。
    问题:
    1、指出事件一发包人做法是否正确?并说明理由,并说明施工单位处理搬迁事宜造成的工期延误和费用损失的承担方。
    2、指出事件二中帷幕灌浆三排孔的灌浆顺序,说明帷幕灌浆的原则,并计算灌浆前进行裂隙清洗时的清洗压力。
    3、指出事件三中碾压试验选择的碾压机械是否正确?并说明理由。指出施工单位选择的压实含水量是否正确?若正确,说明理由。若不正确,写出正确的压实含水量。
    4、说明事件四中接头处理中需要注意的事项。
    5、指出事件五中施工单位做法是否正确?若不正确,说明正确做法。


    答案:
    解析:
    1、发包人做法不正确。
    理由:移民搬迁工作属于发包人责任,发包人应负责处理。
    施工单位处理搬迁事宜造成的工期延误和费用损失的承担方为发包人。
    2、帷幕灌浆三排孔的灌浆顺序:先下排孔,再上排孔,最后中间排孔。
    帷幕灌浆的原则:分序加密。
    灌浆前进行裂隙清洗时的清洗压力=min(1.5MPa*80%,1MPa)=1MPa。
    答案:
    3、碾压试验选择的碾压机械不正确。
    理由:粉质黏土为黏性土料,不能选择振动碾进行碾压。
    施工单位选择的压实含水量不正确。
    正确的压实含水量:16%、18%、20%。
    答案:
    4、需要注意的事项:(1)靠近混凝土涵管部位不能采用大型机械压实时,可采用小型机械夯或人工夯实;(2)注意混凝土涵管两侧均匀填料压实,以免产生过大的侧向压力,影响安全。
    5、施工单位做法不正确。
    正确做法:重新绘制竣工图,并在说明栏内标明变更依据。监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。

  • 第5题:

    (2016年)某水库除险加固工程施工过程中发生了如下事件:
    坝顶道路施工中,项目法人要求设计单位将坝顶水泥混凝土路面变更为沥青混凝土路面。因原合同中无相同及类似工程,施工单位向监理工程师提交了沥青混凝土路面报价单。总监理工程师审定后调低该单价。施工单位认为价格过低,经协商未果,为维护自身权益遂停止施工,并书面通知监理工程师。
    【问题】
    事件中,施工单位停工的做法是否正确?施工单位可通过哪些途径来维护自身权益?


    答案:
    解析:
    施工单位停工的做法不正确。
    施工单位应通过以下途径来维护自身的权益:
    (1)友好协商解决;
    (2)提请争议评审组评审;
    (3)仲裁;
    (4)诉讼。

  • 第6题:

    (2016年案例三)
    【背景资料】
    某学校活动中心工程,现浇钢筋混凝土框架结构,地上六层,地下二层,采用自然通风。
    在施工过程中,发生了下列事件:
    事件一:在基础底板混凝土浇筑前,监理工程师督查施工单位的技术管理工作,要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后,方可浇筑混凝土。
    【问题】事件一中,除已列出的工作内容外,施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作?


    答案:
    解析:
    核对混凝土配合比、确认混凝土强度等级、核查混凝土运输时间、测定混凝土坍落度等。

  • 第7题:

    某堤防工程包括新建堤防及堤顶道路约33km,新建水闸2 座,改建交通涵闸27 处,改建水闸
    及泵站9 处,新建上堤辅助道路35 条,土方填筑约860 万m3。工程规划总投资约22 亿元,其主
    要工程量为土方工程和混凝土工程。建设单位与施工单位A 签订了施工合同,与监理单位B 签订
    了监理合同。
    【事件】
    施工过程发生如下事件:
    事件1:混凝土浇筑完成后,施工单位按照规范进行了检测,检测结果为合格?同时,监理单
    位进行了平行检测,检测结果为不合格。为此,监理单位提出将该部分混凝土拆除。
    事件2:在施工过程中,监理单位发现施工单位使用了不合格的水泥,并且该批水泥已经使用
    在了浇筑完成的混凝土工程中。监理单位发现后立即指示施工单位将其拆除。
    事件3:由于工期较紧张,施工单位在所有混凝土浇筑开仓前未提交监理审批,待高峰期过后,
    进行事后确认。
    事件4:土方填筑施工过程中,施工单位按照施工经验确定了碾压参数,并未经监理审批,直
    接采用了该碾压参数进行施工。
    事件5:建设单位要求监理单位对土方工程、混凝土工程全部施工过程进行旁站。
    【问题】
    1.请指出事件1?事件5 的不妥之处,并说明理由。
    2.事件1 中监理平行检测不合格后,应采取何种措施?
    3.针对事件5,请列出土方工程和混凝土工程需要旁站的部位。


    答案:
    解析:
    问题1:
    不妥之处如下。
    事件1:监理单位平行检测不合格提出混凝土拆除。理由:当平行检测试验结果与承包人的自检试验结果不一致时,监理单位不能直接提出拆除,应分析后再做处理,不同情况处理方式不同。
    事件2:监理人发现施工单位使用了不合格的水泥,指示拆除混凝土工程。理由:对已经使用了不合格原材料、中间产品的工程实体,监理机构应提请发包人组织相关参建单位及有关专家进行论证,提出处理意见。
    事件3:混凝土开仓未经监理人审批。理由:施工单位混凝土开仓应向监理机构报送混凝土浇筑开仓报审表进行审批。符合开仓条件后,方可开仓建筑。
    事件4:土方填筑施工碾压参数未进行工艺试验,未经监理人审批。理由:根据技术条款及监理规范要求,施工单位应进行碾压工艺试验;现场工艺试验完成后,承包人应将工艺试验成果提交给监理机构确认。
    事件5:建设单位要求全过程旁站。理由:监理机构应按照监理合同约定和监理工作需要,在施工现场对工程重要部位和关键工序实行旁站。
    问题2:
    根据《水利工程施工监理规范》(SL288—2014),由于受随机因素的影响,平行检测结果与承包人的自检结果存在偏差是必然的。“平行检测试验结果与承包人的自检试验结果不一致”,应区分正常误差和系统偏差。只有发现系统偏差,才需要分析原因并采取措施。
    若原材料平行检测试验结果不合格,承包人应双倍取样,如仍不合格,则该批次原材料定为不合格,不得使用;若不合格原材料已用于工程实体,监理机构应要求承包人进行工程实体检测,必要时可提请发包人组织设代机构等有关单位和人员对工程实体质量进行鉴定。
    问题3:
    根据《水利工程施工监理规范》(SL288—2014),需要旁站的部位:土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序;普通混凝土工程的混凝土浇筑工序。

  • 第8题:

      背景资料

      某施工单位接受邀请,按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动,并中标。

      该工程施工中发生了以下事件:

      (1)工程进行到第2个月时又新进了一批水泥,施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收,合格后用于工程施工。

      (2)在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中,施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。

      (3)在完成500m井筒工程后,施工单位对其进行全面质量检查,结果如下表所示:(4)该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序见下框图:

    指出事件(2)施工程序的不妥之处,并陈述理由。

    答案:
    解析:

      施工单位自检合格后开始浇注混凝土不妥(1分)。因为钢筋工程是隐蔽工程(1分),隐蔽工程应经过监理工程师合格认定后方能进行下一道工序(1分)。

  • 第9题:

      背景资料

      某施工单位接受邀请,按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动,并中标。

      该工程施工中发生了以下事件:

      (1)工程进行到第2个月时又新进了一批水泥,施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收,合格后用于工程施工。

      (2)在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中,施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。

      (3)在完成500m井筒工程后,施工单位对其进行全面质量检查,结果如下表所示:(4)该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序见下框图:

    根据事件(3),采用排列图分析方法判断影响工程质量的主要因素、次要因素和一般因素

    答案:
    解析:

      按不合格次数的多少重新排序,并计算频率及累计频率,如表所示(4分,其中排序正确2分,频率正确1分,累计频率正确1分)
      因素 不合格次数 频率(%) 累计频率(%)
      钢筋绑扎 15 30 30
      外观质量 12 24 54
      断面规格 10 20 74
      井壁厚度 7 14 88
      混凝土强度 6 12 100
      次要因素:井壁厚度
      一般因素:混凝土强度(以上三项,有一项正确为1分,最多为2分)

  • 第10题:

    某水闸工程共5孔,每孔净宽10m,主体结构为钢筋混凝土结构。 在工程施工中发生了如下事件: 事件1:在闸墩混凝土施工中,为方便立模和浇筑混凝土,施工单位拟将闸墩一次立模分层浇筑至设计高程,再对牛腿与闸墩结合面按施工缝进行处理后浇筑闸墩牛腿混凝土。 事件2:在翼墙混凝土施工过程中,出现了胀模事故,施工单位采取了拆模、拆除混凝土、重新立模、浇筑混凝土等返工处理措施。返工处理耗费工期20天,费用25万元。 事件3:工程完工后,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的规定,对工程质量进行了检验。施工单位的闸墩与牛腿施工方案是否合适?请说明理由。


    正确答案:(1)施工单位在闸墩与牛腿结合面设置施工缝的做法不妥。
    (2)因该部位所受剪力较大,不宜设置施工缝。

  • 第11题:

    某建筑工程项目,业主与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工承包合同,业主委托监理单位进行施工阶段的监理。施工过程中发生如下事件: 事件一:在人工挖孔桩基础施工过程中,监理工程师怀疑因地质资料不详,桩基下存在溶洞及施工单位的桩基混凝土存在质量问题,因此要求施工单位暂停施工。 事件二:在基础土方施工中,发现了较有价值的文物。 事件三:在一项关键工作施工时,本应该于9月1日交给承包人的图纸直到9月10日才给承包人,使承包人处于停工待图状态,工人窝工损失2万元,机械台班闲置损失4万元。 事件一中,对暂停施工所造成的工期和费用的增加应如何处理?


    正确答案:如果停工责任是由于桩基下存在溶洞,则由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,工期相应顺延;如果检查发现桩基混凝土存在质量问题,则由承包人承担所发生的费用,工期不予顺延。因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,则由发包人承担违约责任,赔偿相应的经济损失,工期顺延。

  • 第12题:

    问答题
    某房地产开发公司兴建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,5层,工期265日,固定总价合同模式。至投标阶段工程施工图设计尚未全部完成。在此过程中发生如下事件: 事件一:施工单位中标价格为1350万元。但是经双方3轮艰苦谈判,最终确定合同价为l200万元,并据此签订了施工承包合同。 事件二:在投标过程中,某施工单位未到现场进行勘察,认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉,另外考虑工期不到一年,市场材料价格不会发生太大的变化,于是按照企业以往积累的经验编制标书。 事件三:部分合同条款中规定:l.施工单位按照开发公司批准的施工组织设计组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加责任。 2.开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用。事件二中施工单位承担的风险是哪些?

    正确答案: 因为开发公司应提供的施工图纸没有设计完成,而且施工单位也没有到现场实地勘察,因此施工单位会承担4个方面的风险,分别是工程量计算失误的风险、单价计算失误的风险、工期延误的风险、工程质量风险。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    某施工单位中标一水闸工程。工程所在地区的主汛期为7~10 月份,承包人发包人签订了施工合同。
    在合同履行过程中,发生如下事件:
    事件三:混凝土浇筑振捣完成后,承包人发现混凝土出现了集料下沉、砂浆上翻的离析现象。
    问题:出现这种现象说明混凝土发生了什么状况?混凝土振实可根据什么现象来判断?


    答案:
    解析:
    出现这种现象说明混凝土发生了过振。
    混凝土振实可根据以下现象来判断:混凝土表面不再显著下沉,不再出现气泡,表面出现一层薄而均匀的水泥浆。

  • 第14题:

    某水电站枢纽工程由碾压式混凝土重力坝、坝后式电站、溢洪道等建筑物组成,其中重力坝最大坝高46m,坝顶全长290m,电站装机容量20 万kW,采用地下升压变电站。某施工单位承担该枢纽工程施工,工程施工过程中发生如下事件:
    事件四:施工单位根据施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)计算本工程混凝土生产系统小时生产能力P,相关参数为:混凝土高峰月浇筑强度为15 万m3,每月工作日数取25d,每日工作时数取20h,小时不均匀系数取1.5。
    问题:计算事件四中混凝土生产系统单位小时生产能力P。


    答案:
    解析:
    生产能力:P=15*1.5*10000/20*25=450m3/h

  • 第15题:

    背景资料:某水利枢纽工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道、水电站、蓄水水库等组成。水库容积为9000 万m3,发电装机容量为30 万KW,混凝土面板堆石坝高度为145m,构造如下图所示。



    工程施工过程中出现如下事件:
    事件一:施工单位在堆石坝碾压前,对堆石料进行了碾压试验,并确认混凝土面板采用滑模施工。
    事件二:混凝土面板施工过程包括:A 钢筋架立;B:垂直缝砂浆条铺设;C:面板分块;D:混凝土面板浇筑。
    事件三:施工过程中,施工单位为加强施工安全生产管理,对现场的“三宝”、“四口”、“五临边”进行了明确规定,加强对上述的管理。
    问题:
    1、确定此水利枢纽工程的等别规模和主要建筑物的级别。
    2、指出混凝土面板堆石坝构造图中①、②、③、④的名称,并判断图中上游、下游位置是否正确。
    3、指出事件一中堆石料碾压试验的碾压参数,并指出堆石料试坑深度为多少。
    4、说明事件二中A、B、C、D 的施工顺序。
    5、指出事件三中“四口”的具体内容。


    答案:
    解析:
    1、等别为II 等,规模为大(2)型,主要建筑物级别为2 级,其中混凝土面板堆石坝为1 级。
    2、①:混凝土面板;②:垫层区;③:过渡区;④:主堆石区。上游、下游位置正确。
    3、堆石料碾压试验的碾压参数包括:碾重、行车速度、铺料厚度、加水量、碾压遍数。堆石料试坑深度为碾压层厚。
    4、施工顺序:C→B→A→D。
    5、“四口”:楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

  • 第16题:

    某水利部直属水闸工程施工。施工过程中发生如下事件:
    事件二:本工程中闸墩混凝土工程混凝土外观质量检查为一个工序,质量评定表如下所示问题:

    1.根据事件二,填写表格中A、B、C、D 所代表的名称或数据。
    2.说明事件二中施工单位自评优良是否合理?若不合理,说明理由。


    答案:
    解析:
    1. A:77.8;B:最小为75.0%;C:监理单位复核意见。
    2.施工单位自评优良不合理。
    理由:工序达到优良的标准是主控项目100%合格,一般项目逐项检验点合格率不低于90%,此工序一般项目逐项检验点合格率为不低于75.0%<90%,所以不能自评为优良。

  • 第17题:

    某大(2)型水库枢纽工程,由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、电站等建筑物组成,工程在实施过程中发生了如下事件:
    事件三,堆石坝施工前,堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在350mm 以下,根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有:15t 振动平碾,行车速率控制在3kmh 以内,铺料厚度0.8m。
    问题:事件三中,堆石料碾压施工参数还有哪些?


    答案:
    解析:
    还缺少的碾压施工参数是加水量和碾压遍数。

  • 第18题:

    (2016年)
    【背景资料】
    某学校活动中心工程,现浇钢筋混凝土框架结构,地上六层,地下二层,采用自然通风。在施工过程中,发生了下列事件:
    事件一:在基础底板混凝土浇筑前,监理工程师督查施工单位的技术管理工作,要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后,方可浇筑混凝土。
    【问题】事件一中,除已列出的工作内容外,施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作?


    答案:
    解析:
    (P196)(估计 4 分)
    核对混凝土配合比、确认混凝土强度等级、核查混凝土运输时间、测定混凝土坍落度等。

  • 第19题:

    【背景资料】
    某桥梁工程由某公路建设工程公司中标承建。 该桥梁下部结构为φ1.2m 钻孔灌注桩, 上部结构采用悬臂法施工(示意图如下)。

    施工过程中发生如下事件:
    事件一: 钻孔施工的钻孔及泥浆循环系统示意图如图 5 所示,其中, D 为钻头, E 为钻杆, F 为钻机回转装置,G 为输送管,泥浆循环如图中箭头所示方向。

    事件二:某桩基施工过程中,施工单位采取了如下做法:
    (1) 钻孔过程中, 采用空心钢制钻杆。
    (2) 水下混凝土灌注前,对导管进行压气试压试验。
    (3) 泵送混凝土中掺入泵送剂或减水剂, 缓凝剂。
    (4) 灌注混凝土过程中注意测量混凝土顶面高程, 灌注至桩顶设计标高时即停止施工。
    (5) 用于桩身混疑土强度评定的混凝土试件置于桩位处现场,与工程桩同条件养护。
    事件三: 施工单位为本桥配置了以下主要施工机械和设备: 正循环钻机、 混凝土高压泵、 混凝土搅拌站、 塔吊、 载人电梯、 悬臂式掘进机、 架桥机、 预应力张拉成套设备、 爬模设备、 钢模板、 钢护筒、 挂篮
    设备。
    【问题】
    1.写出事件一中, 设备或设施 A、 B、 C 的名称与该回旋钻机的类型。
    2.事件二中, 逐条判断施工单位的做法是否正确, 并改正错误。
    3.事件三中, 根据示意图, 说明施工单位配备的施工机械和设备分别用于本桥哪些部位的施工? 哪些设备不适用于本桥施工?
    4.对于 75m 的墩柱, 施工单位是否需要组织专家论证, 是否需要进行安全风险评估?


    答案:
    解析:
    1.A—泥浆机, B—泥浆池, C—沉淀池。 该回转钻机是正循环回转钻机。
    2.(1) 正确。
    (2) 不正确。 改正: 水下混凝土灌注前,对导管进行水密承压试验和接头抗拉试验, 严禁用压气试压。
    (3) 正确。
    (4) 不正确。 改正: 灌注的桩顶标高应比设计高出一定高度, 一般为 0.5~1.0m。
    (5) 不正确。 改正: 桩身混凝土强度评定的混凝土试件应置于实验室标准养护条件下养护 28d。
    3.桩基础: 正循环钻机, 钢护筒。
    承台、 低墩: 钢模板。
    高墩: 塔吊, 电梯、 爬模设备。
    上部结构: 挂篮设备、 预应力张拉设备。
    全桥: 混凝土高压泵、 混凝土搅拌站。
    不适用于本桥的设备: 悬臂式掘进机、 架桥机。
    4.需要专家论证, 不需要安全风险评估。

  • 第20题:

      背景资料

      某施工单位接受邀请,按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动,并中标。

      该工程施工中发生了以下事件:

      (1)工程进行到第2个月时又新进了一批水泥,施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收,合格后用于工程施工。

      (2)在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中,施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。

      (3)在完成500m井筒工程后,施工单位对其进行全面质量检查,结果如下表所示:(4)该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序见下框图:

    指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。

    答案:
    解析:

      存在的问题:现场考察与投标预备会的程序不正确(1分):
      正确程序:现场考察后参加投标预备会(1分)。

  • 第21题:

      背景资料

      某施工单位接受邀请,按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动,并中标。

      该工程施工中发生了以下事件:

      (1)工程进行到第2个月时又新进了一批水泥,施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收,合格后用于工程施工。

      (2)在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中,施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。

      (3)在完成500m井筒工程后,施工单位对其进行全面质量检查,结果如下表所示:(4)该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序见下框图:

    指出事件(1)所存在的问题并说明正确做法。

    答案:
    解析:

      事件(1)所存在的问题:没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1分)。
      正确做法:施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1分);进场材料应组
      织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1分)。

  • 第22题:

    某水闸工程共5孔,每孔净宽10m,主体结构为钢筋混凝土结构。 在工程施工中发生了如下事件: 事件1:在闸墩混凝土施工中,为方便立模和浇筑混凝土,施工单位拟将闸墩一次立模分层浇筑至设计高程,再对牛腿与闸墩结合面按施工缝进行处理后浇筑闸墩牛腿混凝土。 事件2:在翼墙混凝土施工过程中,出现了胀模事故,施工单位采取了拆模、拆除混凝土、重新立模、浇筑混凝土等返工处理措施。返工处理耗费工期20天,费用25万元。 事件3:工程完工后,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的规定,对工程质量进行了检验。根据《水利工程质量事故处理暂行规定》,本工程发生的质量事故属于哪一类?确定水利工程质量事故等级主要考虑哪些因素?


    正确答案:(1)本工程发生的质量事故属于一般质量事故。
    (2)确定水利工程质量事故等级应主要考虑以下因素:
    1)直接经济损失的大小;
    2)检查、处理事故对工期的影响时间长短;
    3)对工程正常使用的影响。

  • 第23题:

    问答题
    某堤防加固工程,全长1600m,堤防等级为2级,建设内容为:背水侧加高培厚;迎水侧浆砌石挡墙拆除;迎水侧预制块护坡重建;堤顶原泥结碎石路面拆除;新建堤顶沥青防汛道路;混凝土防浪墙。料场土质为粉质黏土。工程施工中发生了如下事件: 事件一:项目开工前,监理单位组织设计、施工单位共同研究确定项目划分。本项目共划分为2个单位工程,并报质量监督机构确认。 事件二:工程开工前,施工单位对料场进行了核查。 事件三:堤防工程填筑施工前,施工单位进行了土料碾压试验。 事件四:某段防浪墙施工完成后,拆模时发现有局部蜂窝和麻面等质量缺陷,施工单位组织有关人员填写了工程施工质量缺陷备案表,并上报项目法人备案。 事件三中碾压试验场地应如何布置?

    正确答案: 事件三中,碾压试验场地布置的有关要求包括:
    (1)碾压试验允许在堤基范围内进行,试验前应将堤基平整清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度。
    (2)碾压试验的场地面积,应不小于20m×30m。
    (3)将试验场地以长边为轴线方向,划分为10m×15m的4个试验小块。
    解析: 这是一道施工现场管理的题目,本题主要考核考生对土方碾压试验场地布置要求的熟悉程度。
    (1)如在地基范围内进行碾压试验,其试验后的土料可作为堤身填筑的一部分,那么其压实度自然不应低于设计的要求。
    (2)试验场地不应过小,其划分的试验小块以便于在试验中分不同铺料厚度、不同的压实遍数,以确定最佳铺料厚度及压实遍数。